Allgemeine Geschäftsbedingungen – Unternehmer

1. Einleitende Bestimmungen

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) der Gesellschaft HAGRO ORAVA s. r. o., mit Sitz in Párnica 297, Párnica 026 01, ID-Nr.: 53 817 362, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Žilina, Abteilung: Sro, Einlage Nr. 77362/L (im Folgenden „Gesellschaft“) regeln die Rechte und Pflichten der Gesellschaft und jeder juristischen Person oder natürlichen Person – Unternehmer (im Folgenden „Kunde“), mit der die Gesellschaft Folgendes abgeschlossen hat:

1.1.1. einen Kaufvertrag, dessen Gegenstand der Verkauf und die Lieferung einer Zelthalle (im Folgenden „Kaufvertrag“) ist, die in der Bestellung ohne Montage spezifiziert ist (im Folgenden „Bestellung“); oder

1.1.2. einen Werkvertrag, dessen Gegenstand die Lieferung und Montage einer Zelthalle ist (im Folgenden „Werkvertrag“).

1.2. Diese AGB gelten für jeden Kaufvertrag und jeden Werkvertrag, die sowohl im Fernabsatz als auch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft abgeschlossen werden. Diese AGB gelten nicht für Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft und einem Kunden, der Verbraucher ist.

1.3. Wenn der Kunde keine Montage der Zelthalle wünscht, schließt er mit der Gesellschaft einen Kaufvertrag ab. Wenn der Kunde die Lieferung und Montage einer Zelthalle wünscht, schließt er mit der Gesellschaft einen Werkvertrag ab.

2. Vertragsgegenstand und Art des Vertragsabschlusses

2.1. Gegenstand des Kaufvertrags ist die Verpflichtung der Gesellschaft, dem Kunden die in der verbindlichen Bestellung spezifizierte Zelthalle (im Folgenden „Zelthalle“) zu liefern und dem Kunden das Eigentumsrecht an der Zelthalle zu übertragen, sowie die Verpflichtung des Kunden, die Zelthalle zu übernehmen und der Gesellschaft den in der Bestellung spezifizierten Kaufpreis zu zahlen (im Folgenden „Kaufpreis“).

2.2. Die von der Gesellschaft angebotenen Zelthallen können auf Bestellung gefertigt werden oder es kann sich um Standardmodelle handeln, die auf Lager verfügbar sind. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass je nachdem, ob es sich um eine Zelthalle auf Bestellung oder eine vorrätige Zelthalle handelt, unterschiedliche Bedingungen sowie Rechte und Pflichten der Vertragsparteien auf das Vertragsverhältnis Anwendung finden, insbesondere in Bezug auf die Bedingungen der Stornierung der Bestellung, Stornogebühren, Zahlungsbedingungen, Lieferfristen und weitere damit zusammenhängende Bestimmungen dieser AGB.

2.3. Die Zelthalle besteht aus:

• einer Stahlkonstruktion mit verzinkter Oberflächenbehandlung;
• einer PVC-Plane entsprechend der gewählten Grammatur und Farbausführung;
• Verbindungs- und Spannmaterial; und
• einem Verankerungssystem je nach gewähltem Verankerungsuntergrund.

2.4. Die PVC-Planen werden in verschiedenen Grammaturen und Farben geliefert. Die Grammatur kann um ca. ± 5 % abweichen, wobei die Farbausführungen im Rahmen der Fertigungstoleranzen geringfügige Farbabweichungen aufweisen können.

2.5. Bestandteil der Lieferung der Zelthalle sind:

• eine Montageanleitung, in der die technischen Daten der Zelthalle spezifiziert sind;
• eine Bedienungsanleitung; und
• eine Bedienungsanleitung für die Handwinde (falls die Winde Bestandteil der Ausstattung der Zelthalle ist). Nicht Bestandteil der Lieferung der Zelthalle sind Elektroinstallation und Wasserinstallation.

2.6. Die Gesellschaft verpflichtet sich im Rahmen des Kaufvertrags, dem Kunden die Zelthalle an den in der Bestellung angegebenen Lieferort zu liefern.

2.7. Gegenstand des Werkvertrags ist die Verpflichtung der Gesellschaft, dem Kunden die Zelthalle zu liefern und deren Montage auszuführen, sowie die Verpflichtung des Kunden, der Gesellschaft den Preis für die Lieferung und Ausführung der Montage der Zelthalle zu zahlen (im Folgenden „Werkpreis“), und zwar zu den in diesen AGB vereinbarten Bedingungen.

2.8. Der Kunde kann auf folgende Weise ein Preisangebot für die Zelthalle anfordern:

2.8.1. über den Konfigurator auf der Website www.hagro.sk (im Folgenden „Website“);

2.8.2. telefonisch unter der Telefonnummer + 421 904 834 021;

2.8.3. per E-Mail an die E-Mail-Adresse hagro@hagro-de.visitero.sk;

2.8.4. persönlich in der Betriebsstätte der Gesellschaft.

2.9. Bei der Erstellung einer Anfrage für ein Preisangebot auf beliebige Weise ist der Kunde verpflichtet, folgende Angaben zu machen:

• Vorname, Nachname oder Firmenname;
• Adresse, Unternehmensort oder Sitz;
• ID-Nr., USt-IdNr. im Fall eines umsatzsteuerpflichtigen Unternehmens,
• E-Mail-Adresse, an die die Gesellschaft das Preisangebot und anschließend auch die Rechnung senden wird;
• Typ, Maße und Farbe der Zelthalle;
• Lieferort;
• gewünschter Liefertermin der Zelthalle;
• Telefonnummer (optional); und
• die Information, ob der Kunde auch Interesse an der Montage der Zelthalle hat.

2.10. Die Gesellschaft erstellt die Bestellung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Werktagen ab dem Tag der Bereitstellung aller in Artikel 2.9 dieser AGB genannten Angaben, und sendet sie an die E-Mail-Adresse des Kunden.

2.11. Der Kaufvertrag oder Werkvertrag kommt wirksam in dem Moment zustande, in dem die vom Kunden unterzeichnete Bestellung der Gesellschaft zugestellt wird, entweder elektronisch an die E-Mail-Adresse der Gesellschaft oder persönlich in den Geschäftsräumen der Gesellschaft. Ab diesem Zeitpunkt ist der Kunde an die Bestellung gebunden.

2.12. Die Gesellschaft sendet dem Kunden вместе mit der Bestellung auch eine Anzahlungsrechnung.

2.13. Mit dem Versand der unterzeichneten Bestellung bestätigt der Kunde zugleich, dass er diese AGB zur Kenntnis genommen hat und mit ihrem Inhalt einverstanden ist.

3. Stornierung der Bestellung und Stornogebühr

3.1. Der Kunde ist berechtigt, die Bestellung ohne Angabe von Gründen unter den in diesem Artikel genannten Bedingungen zu stornieren.

3.2. Der Kunde ist berechtigt, die Bestellung einer vorrätigen Zelthalle ohne Angabe von Gründen bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Zelthalle an den Transport zu stornieren, und zwar unabhängig davon, ob der Transport durch den Kunden oder die Gesellschaft sichergestellt wird.

3.3. Der Kunde ist berechtigt, die Bestellung einer auf Bestellung gefertigten Zelthalle ohne Angabe von Gründen bis zum Zeitpunkt ihrer Übergabe an den Transport zu stornieren. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, der Gesellschaft eine Stornogebühr in Höhe von 30 % des Kaufpreises oder des Werkpreises ohne MwSt. zu zahlen. Die Zahlung der Stornogebühr ist Voraussetzung für die Wirksamkeit der Stornierung der Bestellung.

3.4. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Anspruch auf Zahlung der Stornogebühr mit der geleisteten Anzahlung zu verrechnen. Übersteigt die Höhe der gezahlten Anzahlung die Höhe der Stornogebühr, erstattet die Gesellschaft dem Kunden die Differenz.

4. Ort und Frist der Lieferung der Zelthalle

4.1. Der Lieferort der Zelthalle ist stets in der Bestellung angegeben.

4.2. Lieferort ist entweder:

• die Betriebsstätte der Gesellschaft; oder
• der vom Kunden in der Anfrage für ein Preisangebot bestimmte und in der Bestellung bestätigte Lieferort.

4.3. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem in der Anfrage für ein Preisangebot angegebenen Lieferort und dem in der Bestellung angegebenen Lieferort hat der in der Bestellung angegebene Lieferort Vorrang.

4.4. Die Gesellschaft verpflichtet sich, die Zelthalle im Falle des Abschlusses eines Kaufvertrags zu liefern oder im Falle des Abschlusses eines Werkvertrags die Zelthalle zu liefern und zu montieren, und zwar innerhalb der in der Bestellung angegebenen Frist (im Folgenden „Lieferfrist“).

4.5. Voraussetzung für die Lieferung der Zelthalle oder die Lieferung und Durchführung der Montage der Zelthalle ist die rechtzeitige Zahlung der Anzahlungsrechnung innerhalb der Fälligkeit. Mit der Zahlung der Anzahlungsrechnung beginnt die Lieferfrist zu laufen. Wird die Anzahlungsrechnung nicht fristgerecht bezahlt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu verschieben, ohne in Verzug zu geraten.

4.6. Die Gesellschaft teilt dem Kunden den konkreten Termin der Lieferung oder Durchführung der Montage der Zelthalle mindestens 1 Tag im Voraus mit.

4.7. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Lieferung der Zelthalle nach dem Kaufvertrag sowie die Lieferung und Durchführung der Montage der Zelthalle nach dem Werkvertrag als rechtzeitig gilt, wenn die Zelthalle innerhalb der Lieferfrist geliefert oder errichtet wird.

4.8. Mit dem Zeitpunkt der Übernahme der Zelthalle durch den Kunden geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder des Verlusts der Zelthalle auf den Kunden über.

4.9. Nimmt der Kunde die Zelthalle nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Zustellung der schriftlichen Aufforderung der Gesellschaft zur Übernahme entgegen, ist die Gesellschaft berechtigt, Lagerkosten in Höhe von 0,05 % des Preises der Zelthalle für jeden, auch begonnenen, Tag der Lagerung zu berechnen.

4.10. Die Zelthalle, die der Kunde auch nicht innerhalb von 5 Tagen ab dem Tag der Zustellung einer erneuten schriftlichen Aufforderung der Gesellschaft übernimmt, darf die Gesellschaft nach eigenem Ermessen weiterverwenden, insbesondere an einen Dritten verkaufen. Diese Bestimmung berührt nicht das Recht der Gesellschaft, gegenüber dem Kunden den Anspruch auf Lagerkosten gemäß Punkt 4.9 dieser AGB geltend zu machen.

4.11. Jeder gelieferten Zelthalle liegt ein Lieferschein bei. Die Rechnung wird dem Kunden elektronisch an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse zugesandt.

4.12. Die Lieferung der Zelthalle ins Ausland wird individuell geregelt, und die Gesellschaft behält sich in solchen Fällen das Recht vor, die Zahlung des Gesamtpreises der Bestellung im Voraus zu verlangen.

5. Bestimmungen zum Transport

5.1. Die Gesellschaft verpflichtet sich, den Transport der Zelthalle an den in der Bestellung angegebenen Lieferort sicherzustellen, sofern in der Bestellung nicht ausdrücklich vereinbart wurde, dass der Kunde den Transport selbst organisiert. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Transport mit eigenen Kapazitäten oder über einen vertraglich gebundenen Spediteur sicherzustellen.

5.2. Der Kunde ist verpflichtet, auf eigene Kosten und Verantwortung sicherzustellen, dass der Lieferort zum vereinbarten Termin ordnungsgemäß und uneingeschränkt zugänglich sowie technisch geeignet für die Einfahrt, Bewegung und das Abstellen der Transportmittel der Gesellschaft oder des vertraglich gebundenen Spediteurs ist, die die Lieferung der Zelthalle sicherstellen.

5.3. Wenn der Kunde die ordnungsgemäße Übernahme der Zelthalle zum vereinbarten Termin nicht sicherstellt, ist die Gesellschaft berechtigt, Ersatz der Kosten zu verlangen, die mit der erfolglosen Lieferung, einer wiederholten Anlieferung oder der Einlagerung gemäß Artikel 4.9 dieser AGB verbunden sind.

5.4. Eine etwaige Verzögerung der Lieferung, die durch Umstände auf Seiten des Kunden oder durch höhere Gewalt verursacht wird, gilt nicht als Verletzung der Pflichten der Gesellschaft.

6. Bestimmungen des Werkvertrags

6.1. Die Gesellschaft verpflichtet sich zur Durchführung der Montage der Zelthalle, wenn der Kunde in der Bestellung den Abschluss eines Werkvertrags gewählt hat.

6.2. Mit dem Abschluss des Werkvertrags verpflichtet sich der Kunde, vor der Durchführung der Montage der Zelthalle in eigenem Namen, auf eigene Kosten und auf eigene Verantwortung den für ihre Verankerung bestimmten Untergrund ordnungsgemäß vorzubereiten, und zwar gemäß den in diesem Artikel genannten Bedingungen.

6.3. Sofern die Entscheidung über das Bauvorhaben für die Zelthalle (falls erforderlich) nichts anderes bestimmt, gilt Folgendes:

6.3.1. die maximal zulässige Abweichung der Verankerungsfläche beträgt bis zu 1 % in der Ebenenneigung;

6.3.2. eine Verankerung in Asphalt ist nur möglich, wenn die Asphaltschicht mindestens 18 cm dick ist;

6.3.3. eine Verankerung in Beton ist nur möglich, wenn die Betonschicht mindestens 20 cm dick ist;

6.3.4. eine direkte Verankerung im Erdreich ist nur möglich, wenn das Bodenprofil aus homogenem Erdmaterial besteht;

6.3.5. eine Verankerung in sandigen oder anderen inhomogenen Bodenprofilen empfiehlt die Gesellschaft nicht, sie ist jedoch unter der Voraussetzung des Baus von Betonfundamenten möglich.

6.4. Die Verwendung chemischer oder Stahlanker in festen Untergründen, insbesondere in Asphalt, Beton oder ähnlichen Materialien, ist ausschließlich in Übereinstimmung mit den technischen Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers der jeweiligen Anker zulässig.

6.5. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass der Untergrund für die Verankerung der Zelthalle alle technischen, statischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen erfüllt. Die Gesellschaft haftet nicht für Mängel, Schäden oder eine verminderte Funktionsfähigkeit der Zelthalle, die infolge eines ungeeignet vorbereiteten Untergrunds oder der Nichteinhaltung der Verankerungsbedingungen entstehen.

6.6. Erfüllt der Untergrund für die Verankerung der Zelthalle nicht die Anforderungen gemäß diesem Artikel, ist die Gesellschaft berechtigt, die Durchführung der Montage abzulehnen oder zu unterbrechen; der Anspruch der Gesellschaft auf Zahlung der entstandenen Kosten bleibt hiervon unberührt.

6.7. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Kunden aufzufordern, die Erfüllung der Bedingungen der Bereitschaft des Untergrunds für die Montage der Zelthalle gemäß Artikel 6.3 dieser AGB nachzuweisen. Der Kunde ist verpflichtet, die Erfüllung dieser Bedingungen unverzüglich nach Zustellung der Aufforderung der Gesellschaft nachzuweisen, spätestens jedoch 2 Tage vor dem vereinbarten Tag der Montage der Zelthalle.

6.8. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Zelthalle an den Stellen ihres Kontakts mit dem Untergrund nicht wasserdicht ist und dass die Gesellschaft weder für das physikalische Phänomen der Kondensation noch für das Eindringen von Wasser in die Zelthalle im Bereich zwischen der unteren Kante der Hallenverkleidung und dem Untergrund haftet.

6.9. Die Gesellschaft behält sich das Recht auf angemessene Abweichungen in der konstruktiven Lösung der Zelthalle vor, sofern diese keinen wesentlichen Einfluss auf ihre Funktionalität oder ihr Aussehen haben.

6.10. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt ausdrücklich, dass er in Bezug auf die Zelthalle ausschließlich in der Stellung des Bauherrn auftritt. Der Kunde verpflichtet sich, auf eigene Verantwortung die Erfüllung sämtlicher Pflichten sicherzustellen, die sich aus den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften ergeben, insbesondere aus dem Gesetz Nr. 25/2025 Slg. über das Bauordnungsrecht und über die Änderung und Ergänzung bestimmter Gesetze, in Bezug auf die Zelthalle gegenüber der zuständigen Baubehörde und anderen Behörden der öffentlichen Gewalt, und zwar spätestens bis zum Tag der Montage der Zelthalle.

6.11. Die Gesellschaft als Herstellerin der Zelthalle haftet nicht für das Genehmigungsverfahren, die Beurteilung der Erforderlichkeit oder die Sicherstellung der Erteilung einer Entscheidung über das Bauvorhaben für die Zelthalle (im Folgenden „Bauvorhaben“) oder einer anderen Entscheidung der zuständigen Baubehörde in Bezug auf die Zelthalle. Für die Erfüllung der Pflichten im Zusammenhang mit der Erteilung des Bauvorhabens haftet ausschließlich der Kunde als Bauherr.

6.12. Der Kunde ist verpflichtet, der Gesellschaft spätestens am Tag der Montage der Zelthalle ein rechtskräftiges Bauvorhaben vorzulegen. Im Falle der Verletzung dieser Pflicht ist die Gesellschaft berechtigt, die Durchführung der Montage abzulehnen oder zu unterbrechen; der Anspruch der Gesellschaft auf Zahlung der entstandenen Kosten bleibt hiervon unberührt.

6.13. Die fachliche Verantwortung der Gesellschaft als Herstellerin der Zelthalle ist auf die ordnungsgemäße, fachgerechte und qualifizierte Herstellung der Zelthalle in dem im Werkvertrag vereinbarten Umfang beschränkt und umfasst nicht die Verantwortung für die rechtliche Beurteilung des Genehmigungsregimes, das sich auf die Zelthalle bezieht, noch für etwaige Folgen, die sich aus dem Fehlen eines Bauvorhabens oder einer anderen Genehmigung ergeben.

6.14. Der Kunde nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Gesellschaft nicht verpflichtet ist, den Kunden auf die Notwendigkeit der Erteilung eines Bauvorhabens oder einer anderen Entscheidung der Baubehörde hinzuweisen, und dass jede Verantwortung, Sanktion, Geldstrafe oder andere Maßnahme, die von der Baubehörde im Zusammenhang mit dem Fehlen eines Bauvorhabens oder einer anderen Genehmigung auferlegt wird, ausschließlich den Kunden belastet.

6.15. Der Kunde verpflichtet sich, der Gesellschaft in vollem Umfang jeden Schaden, jede Sanktion, jede Geldstrafe oder jeden Kostenaufwand zu ersetzen, die der Gesellschaft infolge der Nichterfüllung von Genehmigungspflichten einschließlich der Nichtvorlage des Bauvorhabens auf Seiten des Kunden entstehen.

7. Preis und Zahlungsbedingungen

7.1. Der Kunde verpflichtet sich, der Gesellschaft den Kaufpreis oder den Werkpreis zu zahlen, je nachdem, ob ein Kaufvertrag oder ein Werkvertrag abgeschlossen wurde, und zwar in der in der Bestellung angegebenen Höhe und zu den dort genannten Bedingungen.

7.2. Im Kaufpreis sowie im Werkpreis sind die Kosten für die Anpassung oder Herstellung des Untergrunds für die Verankerung der Zelthalle, den Bau von Versorgungsnetzen sowie die Kosten für die Sicherstellung des Bauvorhabens oder anderer Entscheidungen der zuständigen Behörden der öffentlichen Gewalt nicht enthalten, sofern zwischen den Vertragsparteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

7.3. Das Eigentumsrecht an der Zelthalle geht erst mit der vollständigen Zahlung von 100 % des Kaufpreises oder des Werkpreises einschließlich MwSt. auf den Kunden über. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Zelthalle Eigentum der Gesellschaft.

7.4. Im Kaufpreis wie auch im Werkpreis ist der Preis für den Transport der Zelthalle zum Lieferort einschließlich ihrer Entladung enthalten, sofern in der Bestellung nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

7.5. Im Werkpreis sind alle Montagearbeiten im Zusammenhang mit der Montage der Zelthalle sowie Materialien und Bestandteile enthalten, die für die ordnungsgemäße Erfüllung des Werkvertrags erforderlich sind. Der Werkpreis umfasst keine Maurer- oder Elektroinstallationsarbeiten, die von der Gesellschaft nicht erbracht werden.

7.6. Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis oder den Werkpreis auf die in diesem Artikel angegebene Weise und innerhalb der dort genannten Fristen zu zahlen, abhängig davon, ob es sich um eine vorrätige Zelthalle oder eine Zelthalle auf Bestellung handelt.

7.7. Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis oder den Werkpreis, mit Ausnahme des in Artikel 7.8 dieser AGB genannten Falls, wie folgt zu zahlen:

7.7.1. 40 % des Gesamtpreises innerhalb von 7 Tagen ab dem Tag des Abschlusses des jeweiligen Vertrags auf Grundlage einer von der Gesellschaft ausgestellten Anzahlungsrechnung;

7.7.2. 40 % des Gesamtpreises spätestens 14 Tage vor dem angekündigten Termin der Lieferung oder Errichtung der Zelthalle auf Grundlage einer von der Gesellschaft ausgestellten Teilrechnung;

7.7.3. 20 % des Gesamtpreises nach Lieferung oder nach Montage der Zelthalle auf Grundlage einer von der Gesellschaft ausgestellten Schlussrechnung mit einer Fälligkeit von 7 Tagen ab dem Tag ihrer Ausstellung.

7.8. Ist Gegenstand des Kaufvertrags eine vorrätige Zelthalle, ist der Kunde verpflichtet, den Kaufpreis in voller Höhe im Voraus zu zahlen, und zwar auf Grundlage einer Zahlungsaufforderung in Form einer Rechnung oder Anzahlungsrechnung, die von der Gesellschaft ausgestellt wird. Voraussetzung für die Lieferung einer vorrätigen Zelthalle ist die vollständige Bezahlung des Preises innerhalb der in der Rechnung angegebenen Fälligkeit.

7.9. Der Kunde ist berechtigt, die Anzahlungsrechnung oder Schlussrechnung auf folgende Weise zu begleichen:

7.9.1. in bar, jedoch höchstens bis zu der im Gesetz Nr. 394/2012 Slg. über die Beschränkung von Barzahlungen in geltender Fassung festgelegten Höhe; oder

7.9.2. per bargeldloser Banküberweisung auf das in der Rechnung angegebene Bankkonto der Gesellschaft.

7.10. Im Falle der Lieferung irgendeiner Zelthalle ins Ausland ist die Gesellschaft berechtigt, die Zahlung des gesamten in der Bestellung vereinbarten Preises im Voraus zu verlangen.

7.11. Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass Rechnungen an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden.

8. Übergabe und Übernahme der Zelthalle

8.1. Die Gesellschaft verpflichtet sich, dem Kunden die Zelthalle ordnungsgemäß und rechtzeitig zu übergeben, und der Kunde verpflichtet sich, die Zelthalle gemäß diesen AGB zu übernehmen.

8.2. Als rechtzeitige Übergabe der Zelthalle oder ihrer Montage gilt die Übergabe der Zelthalle oder die Durchführung der Montage innerhalb der Lieferfrist.

8.3. Als ordnungsgemäße Übergabe der Zelthalle gilt ihre Übergabe am vereinbarten Lieferort, in der vereinbarten Menge und Qualität, mangelfrei und zusammen mit allen in Artikel 2.5 dieser AGB genannten Unterlagen.

8.4. Der Kunde ist verpflichtet, bei der Übernahme der Zelthalle eine ordnungsgemäße Besichtigung durchzuführen.

8.5. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn Umstände höherer Gewalt eintreten, die die Gesellschaft an der ordnungsgemäßen oder rechtzeitigen Lieferung oder Durchführung der Montage der Zelthalle hindern oder diese objektiv unmöglich machen. Als Umstände höherer Gewalt gelten insbesondere Verzögerungen bei der Lieferung von Komponenten der Zelthalle seitens der Lieferanten, ungünstige klimatische oder Witterungsbedingungen, außergewöhnliche betriebliche oder logistische Umstände sowie andere Umstände, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren oder nicht verhindert werden konnten. In diesem Fall verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Umstände höherer Gewalt. Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Kunden über die neue voraussichtliche Lieferfrist unverzüglich zu informieren.

8.6. Wird die Leistung der Gesellschaft infolge von Umständen höherer Gewalt dauerhaft unmöglich, sind die Vertragsparteien berechtigt, vom Kaufvertrag oder Werkvertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind sie verpflichtet, sich unverzüglich gegenseitig die bereits erhaltenen Leistungen im Umfang zurückzugewähren, der nach den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften zulässig ist, und unter Berücksichtigung der Art der erbrachten Leistung.

8.7. Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich über alle Umstände zu informieren, die ihr bekannt werden und die die ordnungsgemäße und rechtzeitige Lieferung oder Durchführung der Montage der Zelthalle behindern oder anderweitig erschweren können.

8.8. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, wird über die Übergabe und Übernahme der Zelthalle in der Regel ein Lieferschein oder ein Übergabe- und Abnahmeprotokoll (im Folgenden „Abnahmeprotokoll“) erstellt. Beim Kaufvertrag gilt auch die Bestätigung der Übernahme der Sendung vom Spediteur oder der Lieferschein als Bestätigung der Übergabe und Übernahme der Zelthalle. Beim Werkvertrag wird das Abnahmeprotokoll in der Regel nach Abschluss der Montage erstellt.

8.9. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls wegen des Vorhandenseins von Mängeln zu verweigern, die die ordnungsgemäße Nutzung der Zelthalle nicht hindern; solche Mängel werden im Abnahmeprotokoll vermerkt. Verweigert der Kunde ohne Grund die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls, verweigert er die Übernahme der Zelthalle oder erscheint er nicht zum vereinbarten Übergabetermin, tritt eine Fiktion der Unterzeichnung und Übernahme der Zelthalle durch den Kunden an dem Tag ein, an dem die Gesellschaft dem Kunden ihre Übernahme ermöglicht hat. In diesem Fall ist die Gesellschaft berechtigt, ein Abnahmeprotokoll zu erstellen, in dem sie anführt, dass der Kunde die Übernahme der Zelthalle verweigert, die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls verweigert oder zur Übergabe nicht erschienen ist. Ein so erstelltes Abnahmeprotokoll hat dieselben Rechtswirkungen, als wäre es von beiden Vertragsparteien unterzeichnet worden.

8.10. Wenn der Kunde im Abnahmeprotokoll Mängel, Restarbeiten oder andere Unzulänglichkeiten anführt und beschreibt, wie sie sich äußern, gilt dies als Aufforderung zu ihrer Beseitigung innerhalb einer angemessenen Frist. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sorgt die Gesellschaft in der Regel innerhalb von 30 Tagen für die Beseitigung anerkannter Mängel.

8.11. Die Gefahr des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder des Verlusts der Zelthalle geht mit dem Zeitpunkt ihrer Übernahme auf den Kunden über. Als Übernahme gilt insbesondere (a) die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls, (b) die Unterzeichnung des Lieferscheins oder (c) die Bestätigung der Übernahme der Sendung vom Spediteur.

9. Rücktritt von den Verträgen

9.1. Die Gesellschaft und der Kunde sind berechtigt, vom Kaufvertrag oder vom Werkvertrag ausschließlich aus den in diesem Artikel oder in anderen Bestimmungen dieser AGB genannten Gründen zurückzutreten. Sonstige gesetzliche Rücktrittsgründe sind im nach den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften zulässigen Umfang ausgeschlossen.

9.2. Wenn der Kunde den Kaufpreis oder Werkpreis nicht ordnungsgemäß und innerhalb der Fälligkeit bezahlt, gilt diese Pflichtverletzung des Kunden als wesentliche Verletzung des Kaufvertrags oder Werkvertrags, die die Gesellschaft zum Rücktritt vom jeweiligen Vertrag berechtigt.

9.3. Liefert die Gesellschaft die Zelthalle nicht oder führt sie die Montage der Zelthalle auch nicht innerhalb einer zusätzlichen angemessenen Frist aus, die der Kunde ihr nach Ablauf der Lieferfrist schriftlich gesetzt hat und die nicht kürzer als 15 Kalendertage sein darf, hat der Kunde das Recht, vom jeweiligen Vertrag zurückzutreten und die Rückerstattung der geleisteten Zahlungen zu verlangen. Der Kunde hat kein Rücktrittsrecht, wenn die Verzögerung der Gesellschaft durch Umstände höherer Gewalt oder andere Umstände verursacht wurde, bei denen sich die Lieferfrist gemäß Artikel 8 dieser AGB angemessen verlängert.

9.4. Kommt es aus Gründen auf Seiten der Gesellschaft zum Rücktritt vom Werkvertrag, ist die Gesellschaft berechtigt, die Zelthalle zu demontieren und in ihre Räumlichkeiten zurückzubringen und dem Kunden die zweckmäßig aufgewendeten Kosten für Demontage und Transport in Rechnung zu stellen, höchstens jedoch bis zur Höhe des Werkpreises. Zu diesem Zweck erteilt der Kunde mit Abschluss des Werkvertrags seine unwiderrufliche Zustimmung zum Betreten des Lieferorts und zur Durchführung aller Handlungen, die für die Demontage und den Abtransport der Zelthalle oder ihrer Teile erforderlich sind.

9.5. Die berechtigte Vertragspartei ist verpflichtet, das Rücktrittsrecht schriftlich auszuüben.

9.6. Im Falle des Rücktritts vom jeweiligen Vertrag sind die Gesellschaft und der Kunde verpflichtet, sich alles zurückzugewähren, was sie einander vor dem Rücktritt geleistet haben, sofern sie schriftlich nichts anderes vereinbaren. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, erhaltene Zahlungen zurückzuerstatten, bevor ihr die Zelthalle zurückgegeben wurde oder der Kunde ihr deren Rücksendung nachgewiesen hat, je nachdem, was früher eintritt.

9.7. Der Kunde ist verpflichtet, die Zelthalle spätestens innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des Wirksamwerdens des Rücktritts vom Kaufvertrag an die Gesellschaft zurückzugeben, sofern die Gesellschaft nicht mitteilt, dass sie ihre Abholung selbst oder durch einen Dritten sicherstellt.

9.8. Der Kunde haftet für die Wertminderung der Zelthalle, die infolge eines Umgangs mit ihr entstanden ist, der über das Maß hinausgeht, das erforderlich ist, um ihre Eigenschaften, Funktionalität und Beschaffenheit festzustellen.

10. Garantie, Garantiebedingungen und Haftung für Mängel

10.1. Die Gesellschaft haftet dafür, dass die Zelthalle zum Zeitpunkt ihrer Übergabe an den Kunden und während der Garantiezeit die vereinbarten Eigenschaften besitzt und für die gewöhnliche Nutzung entsprechend ihrem Zweck geeignet ist.

10.2. Die Garantiezeit für die Zelthalle beträgt 12 Monate, sofern in der Bestellung oder in einer schriftlichen Vereinbarung der Vertragsparteien nicht ausdrücklich eine längere Garantiezeit vereinbart wurde.

10.3. Die Garantiezeit beginnt zu laufen:

10.3.1. im Falle des Abschlusses eines Kaufvertrags ab dem Tag der Übernahme der Zelthalle durch den Kunden bzw. ab dem Tag, an dem der Kunde zur Übernahme der Zelthalle verpflichtet war, wenn er dies nicht getan hat;

10.3.2. im Falle des Abschlusses eines Werkvertrags ab dem Tag der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls bzw. ab dem Tag der Erstellung eines einseitigen Abnahmeprotokolls durch die Gesellschaft im Falle der Verweigerung der Übernahme.

10.4. Der Kunde ist verpflichtet, bei der Übernahme der Zelthalle eine ordnungsgemäße Besichtigung durchzuführen und alle festgestellten Mängel im Abnahmeprotokoll im Falle des Werkvertrags anzugeben oder die Gesellschaft im Falle des Kaufvertrags unverzüglich schriftlich darüber zu informieren.

10.5. Die Gesellschaft haftet nicht für Mängel der Zelthalle, die insbesondere infolge von Folgendem entstanden sind:

• unsachgemäßer, unfachmännischer oder fahrlässiger Nutzung;
• mechanischer Beschädigung;
• Überlastung der Konstruktion;
• ungeeignet vorbereitetem Untergrund oder ungeeigneter Verankerung;
• Eingriffen oder Änderungen, die vom Kunden oder einem Dritten ohne Zustimmung der Gesellschaft vorgenommen wurden;
• Einwirkung höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Witterungseinflüsse.

10.6. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und stimmt ausdrücklich zu, dass die maximal zulässige Tragfähigkeit des Daches der Zelthalle bei Schneebelastung einer Schneeschicht mit einer maximalen Höhe von 10 cm entspricht. Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich für die Entfernung des Schnees vom Dach der Zelthalle zu sorgen, wenn die Höhe der Schneeschicht diese Grenze erreicht oder zu erreichen droht. Die Gesellschaft haftet nicht für Mängel, Schäden, Verformungen oder den Einsturz der Zelthalle, die infolge von Folgendem entstehen:

10.6.1. Überschreitung der maximal zulässigen Höhe der Schneeschicht; oder

10.6.2. Nichterfüllung der Pflicht des Kunden, den Schnee vom Dach zu entfernen.

10.7. Die Zelthalle ist an den Berührungsstellen mit dem Untergrund nicht wasserdicht. Die Gesellschaft haftet nicht für:

10.7.1. Feuchtigkeitskondensation,

10.7.2. das Eindringen von Wasser zwischen der unteren Kante der Verkleidung und dem Untergrund,

10.7.3. das Eindringen von Wasser, das durch Eigenschaften des vom Kunden bereitgestellten Untergrunds verursacht wird.

10.8. Unwesentliche Maß- oder optische Abweichungen, die sich aus produktionstechnologischen Toleranzen ergeben, gelten nicht als Mängel.

10.9. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch gewöhnlichen Verschleiß verursacht wurden, ebenso wenig auf Teile der Zelthalle, die naturgemäß einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind.

10.10. Der Kunde ist verpflichtet, eine Reklamation unverzüglich nach Feststellung des Mangels, spätestens jedoch innerhalb von 5 Tagen ab dem Tag, an dem er den Mangel festgestellt hat oder bei Anwendung fachlicher Sorgfalt hätte feststellen können, an der E-Mail-Adresse hagro@hagro-de.visitero.sk geltend zu machen, spätestens jedoch vor Ablauf der Garantiezeit.
In der Reklamationsmitteilung ist der Kunde insbesondere verpflichtet, Folgendes anzugeben:

10.10.1. die Identifikation der Bestellung,

10.10.2. eine genaue und vollständige Beschreibung des Mangels einschließlich seiner Erscheinungsformen,

10.10.3. eine Fotodokumentation des Mangels oder andere relevante Unterlagen, sofern dies angesichts der Art des Mangels möglich ist.

10.11. Die Gesellschaft bestätigt dem Kunden innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt der Mängelanzeige deren Eingang per E-Mail. Die Bestätigung des Eingangs der Mitteilung stellt keine Anerkennung der Berechtigung der Reklamation dar.

10.12. Die Gesellschaft prüft die Berechtigung der Reklamation und informiert den Kunden in der Regel innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag des Eingangs der ordnungsgemäß geltend gemachten Reklamation über das Ergebnis ihrer Prüfung. Wenn zur Prüfung der Reklamation eine technische, fachliche oder andere spezialisierte Beurteilung erforderlich ist, ist die Gesellschaft berechtigt, diese Frist angemessen zu verlängern, worüber sie den Kunden informiert.

10.13. Wird die Reklamation als berechtigt anerkannt, hat die Gesellschaft das ausschließliche Recht, eine angemessene Art der Erledigung der Reklamation zu bestimmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Reklamation nach eigenem Ermessen insbesondere auf eine der folgenden Arten zu erledigen:

10.13.1. Beseitigung des Mangels durch Reparatur;

10.13.2. Lieferung eines Ersatzkomponenten (mangelfrei) der Zelthalle oder Erbringung einer Ersatzleistung;

10.13.3. Gewährung eines angemessenen Nachlasses vom Kaufpreis oder Werkpreis ausschließlich dann, wenn der Mangel weder durch Reparatur noch durch Ersatzleistung beseitigt werden kann und dieser Mangel zugleich die ordnungsgemäße Nutzung der Zelthalle nicht hindert; oder

10.13.4. Rücktritt vom Kaufvertrag oder Werkvertrag ausschließlich dann, wenn der Mangel weder durch Reparatur noch durch Ersatzleistung beseitigt werden kann und es sich zugleich um einen Mangel handelt, der die ordnungsgemäße Nutzung der Zelthalle in wesentlicher Weise verhindert.

10.14. Wird ein angemessener Nachlass vom Kaufpreis oder Werkpreis gewährt, entspricht dessen Höhe der Differenz zwischen dem Wert der mangelhaften Leistung und dem Wert der mangelfreien Leistung zum Zeitpunkt der Lieferung, wobei die Höhe des Nachlasses von der Gesellschaft bestimmt wird.

10.15. Mit der Geltendmachung einer Reklamation entsteht für den Kunden nicht das Recht, die Zahlung des Kaufpreises oder Werkpreises oder eines Teils davon zurückzuhalten.

11. Zustellung

11.1. Soweit diese AGB nichts anderes bestimmen, müssen alle Mitteilungen, Erklärungen, Anträge, Aufforderungen, Rechtsausübungen, Reklamationen und sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Handlungen im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Kunden (im Folgenden „Schriftstück“) schriftlich erfolgen und gemäß diesem Artikel zugestellt werden.

11.2. Als Schriftform gilt auch die Übersendung eines Schriftstücks per E-Mail sowie die Form eines digitalen oder elektronischen Dokuments in einem allgemein akzeptierten Format.

11.3. Ein Schriftstück gilt unter folgenden Bedingungen als ordnungsgemäß zugestellt:

11.3.1. bei persönlicher Zustellung im Zeitpunkt seiner Übergabe an die zur Entgegennahme von Schriftstücken im Namen der anderen Partei berechtigte Person, wobei die Zustellung durch Unterschrift auf dem Zustellnachweis oder einer Kopie des Schriftstücks bzw. auch durch die Verweigerung seiner Übernahme nachgewiesen wird;

11.3.2. bei Zustellung durch ein Postunternehmen im Zeitpunkt seiner Zustellung an die im entsprechenden Register eingetragene Sitz- oder Unternehmensadresse der anderen Partei, wobei bei eingeschriebenen Sendungen die Zustellung durch die Unterschrift auf dem Zustellnachweis belegt wird. Als zugestellt gilt auch eine Sendung, deren Annahme verweigert wurde oder die als nicht abgeholt zurückgesandt wurde;

11.3.3. bei Zustellung per E-Mail im Zeitpunkt ihrer Absendung an die unten angegebenen E-Mail-Adressen, sofern dem Absender keine Nachricht über die Nichtzustellung zugegangen ist:

• E-Mail-Adresse der Gesellschaft: hagro@hagro-de.visitero.sk.
• E-Mail-Adresse des Kunden: die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse.

11.4. Der Kunde und die Gesellschaft sind verpflichtet, einander jede Änderung der für das Vertragsverhältnis wesentlichen Angaben, insbesondere die Änderung des Firmennamens, des Sitzes, des Unternehmensorts oder der E-Mail-Adresse, unverzüglich mitzuteilen. Die Nichterfüllung dieser Pflicht geht zu Lasten der Vertragspartei, die die Änderung nicht mitgeteilt hat.

12. Haftung und Schadensersatz

12.1. Die Haftung der Gesellschaft für Schäden, die dem Kunden im Zusammenhang mit dem durch den Kaufvertrag oder Werkvertrag begründeten Vertragsverhältnis entstehen, ist im nach den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften zulässigen Umfang dahin beschränkt, dass die Gesellschaft ausschließlich für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden haftet.

12.2. Die Gesellschaft haftet nicht für entgangenen Gewinn sowie für mittelbare oder Folgeschäden.

12.3. Die Gesamthöhe des Schadensersatzes, den die Gesellschaft dem Kunden im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Bestellung zu zahlen verpflichtet ist, ist auf den Betrag begrenzt, der dem Preis der Leistung ohne MwSt. gemäß der jeweiligen Bestellung entspricht, den der Kunde der Gesellschaft nachweislich gezahlt hat.

13. Schlussbestimmungen

13.1. Das Vertragsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Kunden richtet sich ausschließlich nach der Bestellung und diesen AGB. Frühere Vereinbarungen, Verhandlungen, Angebote, Erklärungen oder Zusicherungen (einschließlich Werbe- und Marketingaussagen) entfalten keine Rechtswirkungen, sofern sie nicht ausdrücklich in der Bestellung angeführt sind.

13.2. Die Gesellschaft ist berechtigt, gegenüber jeder Geldforderung des Kunden gegen die Gesellschaft aus dem Kaufvertrag, Werkvertrag oder einem anderen Vertragsverhältnis beliebige eigene Geldforderungen gegen den Kunden einseitig aufzurechnen, unabhängig von ihrer Fälligkeit oder ihrem Rechtsgrund.

13.3. Die Gesellschaft ist berechtigt, diese AGB einseitig zu ändern oder zu ergänzen. Änderungen der AGB treten am Tag ihrer Veröffentlichung auf der Website der Gesellschaft in Kraft, sofern kein späterer Wirksamkeitstag bestimmt ist, und gelten für alle Vertragsverhältnisse, die nach dem Tag ihres Inkrafttretens abgeschlossen werden.

13.4. Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft und dem Kunden, die nicht ausdrücklich durch diese AGB oder einen individuellen Vertrag geregelt sind, unterliegen der Rechtsordnung der Slowakischen Republik, insbesondere den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg. Handelsgesetzbuch in geltender Fassung.

13.5. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) findet auf die Vertragsverhältnisse zwischen der Gesellschaft und dem Kunden ausdrücklich keine Anwendung.

13.6. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam, unwirksam im Vollzug oder undurchsetzbar werden oder sich als solche erweisen, berührt dies nicht die Gültigkeit, Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen. Die Gesellschaft und der Kunde verpflichten sich, sich nach Treu und Glauben um den Ersatz einer solchen Bestimmung durch eine Bestimmung zu bemühen, deren wirtschaftlicher und rechtlicher Zweck der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahekommt. Bis zu ihrer Ersetzung gelten die übrigen Bestimmungen dieser AGB oder, falls dies nicht möglich ist, die einschlägigen Bestimmungen der Rechtsvorschriften der Slowakischen Republik, die ihrem Sinn und Zweck der zu ersetzenden Bestimmung am nächsten kommen.

13.7. Alle Streitigkeiten, die aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Kunden oder im Zusammenhang damit entstehen und nicht gütlich beigelegt werden können, werden ausschließlich von den allgemeinen Gerichten der Slowakischen Republik nach den im Gebiet der Slowakischen Republik geltenden Rechtsvorschriften entschieden.

13.8. Diese AGB treten am 20.2.2026 in Kraft.